ANUNCIO de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S. A., por el que se convoca la licitación de un contrato de Obra.
ANUNCIO de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S. A., por el que se convoca la licitación de un contrato de Obra.
Entidad adjudicadora: Expoagua Zaragoza 2008 S. A., Paseo Independencia 34, entresuelo. 50004 Zaragoza. Teléfono: 976 702201-702202. Fax: 976 702245
1) Expediente nº DC-O-137/06.
a) Objeto: «Estructura soporte del área de participantes. Fase 2.2 (Estructura hasta cubierta)»
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses y medio.
d) Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación: Urgente, concurso abierto.
e) Sin admisión de variantes.
f) Presupuesto máximo de licitación: 14.867.422,00 euros IVA incluido.
g) Garantía provisional: 297.348,44 euros.
h) Clasificación: Grupo C Subgrupo: 2 y 3 Categoría F.
i) Compromiso de adscripción de medios: según cláusula 8.3.1.5º del Pliego.
j) Presentación de ofertas: en la sede de la Sociedad El plazo finalizará a las 14:00 horas del 24 de mayo de 2006.
k) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
l) Apertura de ofertas: 12:30 horas del día 31 de mayo de 2006, en la sede de la Sociedad.
m) Lugar en el que se puede obtener la documentación: Pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y presupuesto ciego disponible en Copycenter Digital sita en Avda. Goya 58, 50005 Zaragoza, Telf. 976.23.10.14. Fax: 976.23.88.86 y en la página web www.expozaragoza2008.es
Los gastos del presente anuncio serán asumidos por el adjudicatario.
Zaragoza, a 17 de abril de 2006.-El Presidente de la Sociedad, Roque Gistau Gistau.